交通事故主责方需赔偿80%损失，交强险不足部分按责分担 - 无为机动车交通事故责任纠纷案例解读 无为律师
一、案例检索信息
案由：机动车交通事故责任纠纷
案号：(2025)皖0225民初9485号
审理法院：安徽省无为市人民法院
二、案件事实及判决结果
2024年12月28日18时50分许，魏某驾驶小型轿车沿高新大道自南向北行驶，行至三溪街道公交站台路段时，与自西向东步行横过道路的方某发生碰撞，造成方某受伤、手机损坏。事故发生后，方某多次住院治疗，诊断出右侧...
交通事故中保险公司不得扣除非医保用药-无为机动车交通事故责任纠纷案例解读 无为律师
一、案例检索信息
案由：机动车交通事故责任纠纷
案号：(2025)皖0225民初9665号
审理法院：安徽省无为市人民法院
二、案件事实与判决结果
2024年12月6日，秦某驾驶小型轿车沿渡江路自南向北行驶，行至与东门外大街交叉路口处左转弯时，与孙某驾驶的电动二轮车发生碰撞，造成孙某受伤及两车部分受损的交通事故。事故发生当日，孙某被送往无为市某医院住院治...
合同签订后对方无权发包，保证金及利息可依法追回-巢湖合同纠纷案例解读 巢湖律师
一、案例检索信息
案由：合同纠纷
案号：(2025)皖0181民初10062号
审理法院：安徽省巢湖市人民法院
二、介绍案件事实并告知法院的判决结果
王某系登封某鸿新型建材有限公司的监事和实际经营负责人。2022年8月25日，何某与王某、登封某鸿新型建材有限公司签订了《骨料生产线加工劳务承包协议书》。双方约定王某、登封某鸿新型建材有限公司共同将位于登封市...
租赁欠款有欠条就能要回钱？-庐江租赁合同纠纷案例解读 庐江律师
一、案例检索信息
案由：租赁合同纠纷
案号：(2025)皖0124民初13354号
审理法院：安徽省庐江县人民法院
二、案件事实并告知法院的判决结果
案件事实：被告吴某租赁原告陈某钢板，2023年1月20日被告向原告出具欠据一份，载明：欠到陈某人民币102000元，事由钢板租金及运费102000元，2023年6月付清。此款经原告催讨未果，遂成诉讼。
...
施工方拖延工期且工程存质量问题需赔百万违约金-庐江建设工程施工合同纠纷案例解读 庐江律师
一、案例检索信息
案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2020)皖0124民初3652号
审理法院：安徽省庐江县人民法院
二、案件事实及判决结果
案件事实：
2018年，庐江县万山镇人民政府因建设山后棚户区安置房及附属工程，委托招标中心公开招标，由安徽某华有限公司中标。双方于2018年5月15日签订《建设工程施工合同》及补充协议，约定工程造价168万余元...
施工方工期严重拖延和质量问题将触发高额违约金及合同解除-庐江建设工程施工合同纠纷案例解读 庐江律师
一、案例检索信息
案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2020)皖0124民初3652号
审理法院：安徽省庐江县人民法院
二、案件事实及判决结果
2018年，庐江县万某镇人民政府因建设山后棚户区安置房及附属工程，委托招标后由安徽安某建筑工程有限公司中标。双方于2018年5月15日签订《建设工程施工合同》及补充协议，约定工程造价168万余元，工期2018年...
微信聊天确认欠款可作为有效结算凭证-庐江买卖合同纠纷案例解读 庐江律师
一、案例检索信息
案由：买卖合同纠纷
案号：(2025)皖0124民初12373号
审理法院：安徽省庐江县人民法院
二、案件事实和判决结果
2023年9月10日，庐江某公司（作为甲方、采购方）与如皋某经营部（作为乙方、销售方）签订《苗木采购合同》，约定由如皋某经营部向庐江某公司施工的某项目供应红叶石楠和香樟；具体供货以甲方指令为准，并经甲方书面盖章确认的...
工程逾期未完工且存在严重质量问题可解除合同索赔-庐江建设工程施工合同纠纷案例解读 庐江律师
一、案例检索信息
案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2020)皖0124民初3652号
审理法院：安徽省庐江县人民法院
二、案件事实与判决结果
2018年，庐江县万山镇人民政府因建设山后棚户区安置房及附属工程需要，委托招标投标中心进行公开招投标，后由安徽某华建筑工程有限公司中标。2018年5月15日，双方签订了《建设工程施工合同》，后又补充签订了《...
工程延期质量不合格发包方可解约索赔-庐江建设工程施工合同纠纷案例解读 庐江律师
一、案例检索信息
案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2020)皖0124民初3652号
审理法院：安徽省庐江县人民法院
二、介绍案件事实并告知法院的判决结果
2018年，庐江县某山镇人民政府因建设山后棚区户安置房及附属工程需要，委托庐江县招标投标中心对上述涉案工程进行公开招投标，后该涉案工程由安徽安某建筑工程有限公司中标。2018年5月15日，双方...
劳务费拖欠有欠条就能要回钱-庐江劳务合同纠纷案例解读 庐江律师
作为征和律师事务所的律师，我经常遇到农民工朋友哭诉：“老板欠钱不给，我该怎么办？”今天我就用一个真实案例，手把手教您如何轻松应对劳务费拖欠问题。别担心，法律不保护“老赖”，但保护会留证据的普通人！下面这篇解读，用大白话讲清关键点，看完您就知道下一步该怎么做。
一、案例检索信息
案由：劳务合同纠纷
案号：(2025)皖0124民初10744号
审理法院：安...
征和律师
征和律师提供全国范围专业法律服务，涵盖刑事辩护、婚姻家事、合同纠纷、公司法务、交通事故、劳动争议、票据纠纷、债务纠纷等领域，资深律师团队在线解答法律问题，提供诉讼代理与法律顾问服务。