签证单缺关键签字将不被认可，工程未结算完成利息从起诉日计算-荆州律师建设工程施工合同纠纷案例解读
一、案例检索信息
案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2025)鄂10民终1919号
审理法院：湖北省荆州市中级人民法院
二、案件事实与判决结果
2017年12月29日，武汉某公司与中国某公司签订《施工专业分包合同》，约定武汉某公司负责荆州某项目脚手架工程，合同采用固定单价方式计价。合同明确规定：现场签证单必须由工程部、技术负责人及现场代表共同签字才有效，否则不予认可。工程于2020年10月29日竣工验收完毕。
武汉某公司施工完成后，双方对工程款结算产生争议。武汉某公司主张58-64号七张签证单应计入工程款（含加密材料、花架增补等费用），但这些签证单仅有工程部人员签字，缺少合同约定的"经营部"签字。2023年5月11日，中国某公司发函要求武汉某公司在15日内办理结算，否则视为认可其结算结果。武汉某公司未按期办理结算手续。
经法院委托鉴定：
- 合同内确定工程款为642万余元；
- 部分签证单因不符合合同签字要求，被认定无法计算造价（含争议的58-64号签证单，金额32万余元）。
一审法院判决中国某公司支付武汉某公司工程款45万余元及从起诉日（2024年7月30日）起计算的利息。武汉某公司上诉要求增加32万余元工程款并改从2020年10月29日（竣工日）起算利息，二审法院驳回上诉，维持原判。
三、纠纷处理核心提示：施工方必须守住两个"生命线"
很多包工头和小施工队常犯一个错误：以为工程干完了、验收通过了，就能马上拿到全款。但这个案子狠狠打了这种想法的"脸"！法院明确告诉你：钱能不能拿到手、利息从哪天算，关键看两件事——签证单是否"签到位"、结算是否"办到位"。
1. 签证单不按合同签字=白干！
本案中，武汉某公司主张的58-64号签证单，虽然有工程部长签字写"情况属实"，但缺了合同白纸黑字要求的"经营部签字"。更致命的是：
- 58号单写"加密材料"却不写型号单价；
- 64号单写"花架增补"却不写具体费用；
- 59-63号单只写"电梯拆除时间"，根本没提施工内容。
法院原话："签证内容空白，不能显示型号、单价和费用...诉讼中询问，武汉某公司明确陈述没有相应证据佐证"。
👉 血泪教训：
- 施工中所有增项、变更，必须当场办签证！签单时紧盯三点：
① 按合同要求的人员签字（本案合同明确要"工程部+技术负责人+现场代表"三人签，缺一不可）；
② 写清具体施工内容、数量、单价（不能只写"情况属实"）；
③ 附上施工过程证据（如现场照片、材料单据）。 - 微信发的结算表不算数！对方项目部发的《工程分包结算审核明细表》没双方盖章，法院直接认定"缺乏足够的事实依据"。
2. 拖延结算=主动放弃利息！
武汉某公司最痛心的是：竣工验收日（2020年10月29日）到起诉日（2024年7月30日）长达近4年，一分钱利息都没拿到。为什么？
- 合同写得明明白白："分包人递交结算书，经经营部审核签字后才付全款"；
- 2023年5月中国某公司发函催结算，武汉某公司拒收邮件又不主动联系；
- 法院认定："双方未完成结算，工程款未确定，不能从竣工日计息"。
👉 关键提醒：
- 收到结算通知必须15天内回应！本案合同约定"逾期未办理视为认可对方结算结果"，武汉某公司拒收函件却自认收到电子版，直接丧失谈判主动权；
- 利息起算有三档：
✅ 合同有约定：按约定时间；
✅ 无约定但工程已交付：从交付日起；
❌ 但本案属于"结算未完成"——法院直接按起诉日起算！ - 小心"结算陷阱"：对方发函说"逾期视为认可我方结果"，若你真不理会，可能倒赔钱（本案中武汉某公司因未及时结算，连本应拿到的32万工程款都丢了）。
给施工方的保命建议
- 签单要像签遗嘱：每次施工变更，立刻办签证。缺关键签字的单子，哪怕项目经理拍胸脯说"没问题"，也要补签完整（可录音留存）；
- 结算要跑在发函前：工程一验收，3天内主动提交结算资料。本案拖了2年多才打官司，利息损失超10万；
- 证据要存三份：纸质签证+现场照片+微信沟通记录，同步保存。法院不会因为"你是老实人"就帮你找证据；
- 收到结算函别硬扛：哪怕不认可对方金额，也要书面提出异议并附依据，否则可能被认定"默认接受"。
最后说句大实话：很多施工队输官司不是因为活干得差，而是证据留得烂。合同里白纸黑字的签字要求，你以为是走形式？法院就认这个"死理"！下次签合同时，别急着翻到最后一页签字——先看清楚"签证怎么签、结算怎么办"，这比讨价还价多赚1万块更重要！