工程款拖欠不付？100%持股股东需承担连带责任-淇县律师建设工程合同纠纷案例解读
一、案例检索信息
案由：建设工程合同纠纷
案号：(2025)豫0622民初2244号
审理法院：河南省淇县人民法院
二、案件事实和判决结果
2022年3月24日以某乙公司为发包方（甲方）、某甲商行为承包方（乙方）签订装饰装修工程施工合同，约定工程地点为*市县镇村项目部，乙方包工包料，工期自2022年3月24日至2022年6月23日，共计90天，工程价款共计622642元。另约定，甲方分别于开工前三日付60%工程款，工程进度过半付35%工程款，双方验收合格后付5%工程款。某甲商行按约定进场施工，某乙公司的法定代表人岳某给付某甲商行的现场负责人工程款12000元。后某乙公司未按合同约定向某甲商行支付工程款，某甲商行停工。经协商，双方于2022年6月30日签订装修补充协议。补充协议确认某甲商行施工工程量已达70%，并约定某乙公司分别于2022年7月10日前向某甲商行支付总工程款的15%（即93396.3元），7月30日前支付总工程款的15%（即93396.3元），8月15日前支付总工程款至60%（即加上上两次总和为373585.2元），某甲商行继续施工。另约定若某乙公司逾期未支付工程款，需赔付总工程款的5%作为违约金，另若延续未支付延期20天为一个期限增加1%。某乙公司、某甲商行均在上述合同签字并加盖公司印章。此后某乙公司未按约定期限给付某甲商行工程款，某甲商行亦未恢复施工。某甲商行催要剩余工程款未果，诉至法院。
法院判决：
- 某乙公司支付某甲商行工程款361,585.2元（已扣除已付12,000元）；
- 某乙公司支付违约金50,000元（原约定过高，法院调低）；
- 岳某对上述款项承担连带清偿责任；
- 驳回某甲商行其他诉讼请求。
三、遇到类似纠纷，普通人该怎么做？
这个案子看似是“包工头讨薪”，实则藏着两个关键陷阱：工程款拖欠后合同如何算数？股东要不要替公司还债？ 作为经常处理这类纠纷的律师，我用大白话告诉你普通人该怎么避坑：
第一，停工后别干等，要“留证据+发书面通知”
很多包工头遇到甲方不付钱，就默默停工干瞪眼。但本案中，某甲商行做对了一件事：停工后立刻签补充协议，白纸黑字写明“工程量已完成70%”“甲方分三期付37万”。法院正是凭这份协议，才认定了欠款金额。
如果你也遇到拖欠：
- 立即拍照/录像记录施工进度（比如已完成墙面、水电管线）；
- 书面发函给对方（微信、邮件也行），写明“因未按约定付款，我方暂停施工，要求X日内支付XX元”，保留送达证据。
千万别学被告某乙公司： 收到函后装失联，最后连违约金都少赔了13万（原要赔18万，法院只支持5万）！
第二，股东“掏空公司”不付钱？100%持股的老板要连带赔
本案最狠的点：岳某只是某乙公司法定代表人，自己没签合同，却要和公司一起还钱！为啥？因为他100%持股，又没出庭证明“自己钱和公司钱分得清”。法院直接推定“股东和公司财产混同”，判他个人兜底。
普通人记住这个保命招：
- 查对方公司工商信息（天眼查/企查查免费查）：
- 如果是“1人公司”或“100%自然人持股”，马上把股东列为共同被告（像本案告岳某）；
- 重点收集证据：股东是否用公司钱买豪车、房产？是否个人账户收工程款？（比如本案岳某曾付1.2万现金）
- 千万别拖！ 本案某甲商行在停工后3个月内就起诉，才保住连带责任主张。拖过3年，股东就能甩锅说“早过了时效”。
最后提醒一句：违约金不是想写多少都行！
某甲商行合同里写“逾期每天加1%违约金”，算下来要赔18万。但法院说“太高了”，直接砍到5万。以后签合同注意：
- 违约金别超LPR（贷款市场报价利率）的4倍（现在约年化14.8%），否则法院会调低；
- 重点写清“什么时间该付多少钱”，像本案补充协议精确到“7月10日付9.3万”，法院才好算账。
总结： 工程款拖欠别怕，三步走——
1️⃣ 停工立刻签书面确认（进度、欠款、新付款计划）；
2️⃣ 查清对方是不是“1人公司”，把股东一起告；
3️⃣ 3个月内起诉，别等对方跑路！
记住：法律不保护躺在权利上睡觉的人。 证据在手，哪怕对方玩失踪，法院也能缺席判决——就像本案，被告没出庭，反而让原告少赔了13万违约金！