无资质施工合同无效但工程验收合格发包方仍需付款-资兴律师建设工程施工合同纠纷案例解读

一、案例检索信息

案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2025)湘1081民初1917号
审理法院：湖南省资兴市人民法院

二、案件事实与判决结果

2020年8月17日，资兴市某投资公司将资兴市某乡的“某水厂改造工程”发包给资兴市某建设公司，资兴市某建设公司又将该工程转包给了曹某。
2020年11月17日，曹某因工程需要，将其中的工艺管道及附属工程分包给李某甲施工，双方签订《资兴市某水厂改造工程合作协议》，约定工程款按审计金额下浮计算，付款按发包方节点支付。李某甲于2020年11月29日与刘某签订合作协议，约定双方各占50%股份共同承揽工程。刘某还在李某甲的合同上签了名。
施工过程中，李某甲因与发包方产生分歧退场，曹某几次发函要求其继续施工未果，于2021年3月18日向李某甲发送合同终止通知书，并将剩余工程分包给他人。
2021年5月16日，曹某与李某甲对已完成工程量对账并签署确认单，总金额为196971元，事后刘某补签了名字。工程已竣工验收。
曹某共支付80000元给李某甲（含2020年1月银行转账60000元、2021年4-5月微信转账20000元），其中2000元打孔费李某甲未明确否认。

判决结果：
法院判决曹某支付李某甲、刘某工程款114971元（196971元总款－已付80000元－打孔费2000元），但驳回了利息请求和其他超出部分的诉求。

三、遇到类似纠纷该如何处理？——关键提示

这个案子特别典型！很多包工头以为"合同写了要等审计完才给钱"，就能拖着不付工程款，结果法院照样判他赔钱。我用大白话给你说清楚三个关键点，以后遇到类似情况别吃哑巴亏：

1. 没资质签的合同虽然无效，但干完活验收合格，老板照样得付钱！

曹某把工程分包给没有施工资质的李某甲，法院直接认定合同无效。但重点来了：工程已经验收合格，法律就要求曹某按实际完成量付钱（参考合同原定价格折算）。他拿"审计没完成""发包方没打款"当借口？法院根本不认！
✅ 你该怎么做：

• 千万别怕合同无效！只要活干完了、验收通过了（哪怕你只干了一半），就赶紧让老板签工程量确认单（像本案196971元那张单子）。
• 保留所有施工记录、验收报告，手机拍个照都算证据！

2. 合伙干活必须留证据，否则老板可能不认你！

曹某一开始说"刘某没签合同，没资格要钱"。但法院看到李某甲和刘某的合作协议（写明50%股份）、刘某实际参与管理的证据，就认定他俩都是实际施工人，有权一起要钱。
✅ 你该怎么做：

• 和别人合伙包工程？必须签书面协议写清股份比例，哪怕手写按手印也行！
• 平时转账、买材料留微信记录，能证明你真投钱出力了，法院就会支持你。

3. 拖时间不付钱？小心利息打水漂！

李某甲他们退场后没催款，法院直接驳回了2万多利息的请求。更惨的是，因为他们自己中途退场导致合同终止（曹某多次发函都没复工），法院认定他们有错，连利息都不给算。
✅ 你该怎么做：

• 工程量确认单签完后，立刻发书面催款通知（微信、短信都行，但要写清"要求X月X日前付XX元"）。
• 别随便停工！除非老板严重违约（比如长期不给钱），否则先协商，避免被反咬"你违约导致损失"。

⚠️ 特别提醒：

很多包工头以为"合同写了以审计为准"就能无限期拖款，本案就是活教材！只要工程验收合格，发包方必须付款，不能再拿审计当挡箭牌。下次签合同时，一定要加一句："若因发包方原因导致审计拖延，XX日内视为验收合格"——这是保护自己的黄金条款！

最后说句实在话：农民工兄弟干工程不容易，遇到欠款别忍气吞声。但记住——证据比哭诉管用100倍！从进场第一天就存好合同、单据、聊天记录，真打官司时律师才能帮你把血汗钱要回来。

（注：本文案例已隐去真实姓名，根据《民事诉讼法》第145条及《民法典》第793条解读，供参考使用）