合伙人收钱不付钱要赔钱还连带担责-祁东县律师合伙合同纠纷案例解读

一、案例检索信息
案由：合伙合同纠纷
案号：(2025)湘0426民初2205号
审理法院：湖南省祁东县人民法院

二、案件事实和判决结果
案件事实：
被告湖南某消防设备有限公司是被告李某个人独资的有限责任公司。2025年4月13日，发包方湖南宇某科技有限公司与被告湖南某消防设备有限公司签订《消防工程施工合同》，承包祁东县步云桥林光互补光伏发电项目消防工程。同日，原告邓某与被告湖南某消防设备有限公司签订《合伙协议》，约定：工程款支付到被告账户后，被告先扣21万元作为自己的利润，剩余款项3天内全付给原告；如果被告逾期不付，算违约，要赔原告律师费、保全保险费等。2025年5月6日，发包方付了9.96万元设备款；5月30日又付了16.7642万元工程款，总计26.7242万元。扣掉被告的21万元利润后，剩下5.7242万元该给原告，但被告收钱后一直没付。更糟的是，被告李某突然失联，导致工地停工。2025年6月3日，发包方发催告函说工地从4月28日就停工，要求6月6日复工。原告没法等，6月10日自己注册了祁东县宏某建筑劳务有限公司，和发包方重新签合同继续干工程，花了6.9319万元。另外，2025年4月23日到5月26日，原告分多次微信转账给李某垫付项目款6.3万元，李某只退了1万元，还欠5.3万元没还。原告打官司还花5000元请了律师。

判决结果：
法院判被告湖南某消防设备有限公司10天内付给原告5.7242万元工程款、5.3万元垫付款、5000元律师费、400元保全保险费；被告李某（公司老板）对这些钱要连带赔钱；但驳回了原告要6.9319万元继续施工费的请求。

三、遇到类似纠纷，普通人该怎么办？
核心观点：合伙不是“口头说说”，钱没到账就停工？法院让你赔钱还连坐！
这个案子说白了就是：合伙人签了字的协议必须守规矩，收了工程款不付给你，法院直接判他赔钱；更狠的是，如果公司是老板一个人开的（像本案的“个人独资公司”），老板还得自己兜底还债！很多老百姓以为“合伙就是朋友帮忙”，结果钱被坑了才傻眼。结合这个案子，给你3条保命建议：

1. 白纸黑字写清楚“钱怎么分”，别信口头承诺！
本案原告赢了，关键就是《合伙协议》写得明明白白：“扣21万后3天内付清”“不付要赔律师费”。但很多人合伙时只微信聊几句，真出事连证据都没。你该怎么做？

• 一定要签书面协议！重点写清：①工程款到账后几天内分钱；②谁垫钱、怎么还；③违约赔什么（比如律师费、停工损失）。
• 例：像本案约定“逾期付钱要赔律师费”，法院就支持了5000元律师费；但原告自己花6万多元继续施工的费用，因为协议没提“停工后怎么办”，法院说“这不关对方事”，一分没赔！

2. 转账必须留痕，现金支付=自己挖坑！
原告能要回5.3万元垫付款，全靠微信转账记录和李某退款的证据。但如果你直接给现金、不留凭证？法院连“你真付过钱”都难证明！你该怎么做？

• 所有垫资、分红一律银行/微信转账，备注写清“某某项目合伙垫款”；
• 对方失联前发个微信：“李某，5月30日该付我的5.7万工程款何时到账？”——这种记录就是催款铁证！

3. 遇到“老板跑路”，别自己硬扛损失！
本案李某收钱后失联，原告急得自己注册公司复工，结果多花6万多元法院不支持。你该怎么做？

• 第一步：立刻发书面催告（微信+邮寄），写明“X月X日前不付钱将起诉”，别像原告等发包方催才行动；
• 第二步：别轻易替对方擦屁股！本案原告复工花的钱法院不认，因为协议没约定“停工后谁接手”。真要继续干，必须先和发包方签新合同，再单独起诉原合伙人索赔停工损失（不是直接自己垫钱）；
• 第三步：重点盯死“个人独资公司”老板！像本案公司是李某100%持股，法院直接让老板个人还债。查对方公司是否“一人开”（企查查搜“股东信息”），如果是，起诉时一定把老板名字加上，别只告公司！

最后提醒：合伙纠纷拖越久越吃亏！本案从5月30日工程款到账，到6月30日起诉，只用1个月就立案。真遇到对方不付钱，别私下吵架，3天内做三件事：整理协议、保存转账记录、找专业律师发律师函——早一步行动，钱才能早一步回来！

（注：文中邓某、李某、湖南某消防设备有限公司、湖南宇某科技有限公司、祁东县宏某建筑劳务有限公司等名称已按规范隐去全称）