劳务合同停工后保证金应全额退还-舞阳县律师劳务合同纠纷案例解读
大家好！我是征和律师事务所的律师。最近有朋友问：“工程干到一半被叫停，老板不退保证金也不结工钱，怎么办？”今天我就用一个真实案例来给大家讲明白。这个案子和很多包工头、小工程队的遭遇一模一样——合同签了、钱交了、活干了一半，结果突然停工，老板还赖账。看完这篇，你就知道该怎么保护自己了！
一、案例检索信息
案由：劳务合同纠纷
案号：(2025)豫1121民初2749号
审理法院：河南省舞阳县人民法院
二、案件事实并告知法院的判决结果
案件事实（直接复制判决书认定内容）：
2022年7月8日，安徽某有限公司与洛阳某工程队（经营者梅某）签订《舞阳县智慧路灯安装劳务合同》，约定工程在舞阳县章某后古城村，工期到2022年12月30日。工程承包价总额200万元，支付方式是每安装400根路灯付80%，验收后付98%，2%一年后付清。保证金15万元，其中5万元作为服务费不退，10万元施工后一个月内退。合同还约定违约方需付2万元违约金。合同签订后，洛阳某工程队于2022年7月12日支付保证金15万元。工程队开始施工，完成206个路灯基础及预埋后，工程被当地政府叫停，至今未复工。经司法鉴定，已完工部分工程费用为103000元。洛阳某工程队支付了鉴定费5000元。
判决结果简单总结：
法院判安徽某有限公司退给洛阳某工程队15万元保证金、103000元工程款，外加5000元鉴定费；但驳回了2万元违约金的请求（因为工程队没证明是对方违约）。
三、核心观点：遇到类似纠纷，普通人该怎么做？
这个案子说透了一个道理：工程停工≠你的钱打水漂！只要活干了、证据在，法院一定帮你把血汗钱要回来。 但很多人败在“不会留证据”和“不懂关键点”上。下面我用大白话拆解重点，教你三步守住钱袋子：
1. 保证金不是“肉包子打狗”——停工超半年，必须全额退！
- 合同里写“5万服务费不退”？别慌！法院看实质：本案工程2022年停工，拖到2025年还没复工，总工程款200万，你只干了10万的活，老板却扣着15万不放，明显不合理。法律认为：长期停工时，保证金要全额退！
- ✅ 你该怎么做：
- 一停工就发微信/短信问原因，保存记录（比如：“张总，工程为啥停了？保证金啥时退？”）。
- 超过3个月没复工，直接书面催退钱（快递寄《退款通知书》，保留回执）。
- 别信口头承诺！哪怕合同写“部分不退”，只要停工不是你造成的，法院大概率判全退。
2. 干了多少活，就该拿多少钱——没完工也能结账！
- 本案工程队只干了206个路灯基础（合同总量2000个），但法院照样判老板付103000元。关键点：活干了就得付钱，和工程是否完工无关！ 老板想赖账？司法鉴定一锤定音（鉴定费还由他承担）。
- ✅ 你该怎么做：
- 施工时每天拍照/拍视频：标时间、地点、进度（比如：“2025.8.10，章某后古城村，第50个灯基完工”）。
- 找人签字证明：像本案村委张某乙签的施工证明，比你说100遍都管用。
- 对方拖着不结账？立即申请法院鉴定！费用通常由赖账方承担（本案鉴定费5000元全让老板出了）。
3. 违约金不是“自动到账”——得你证明对方错！
- 本案工程队要2万违约金被驳回，因为只说“政府叫停”，却没证据证明是老板的责任（比如：政府叫停通知、老板拒提供材料等）。法律不保护“我觉得是他错”的人，只认白纸黑字的证据。
- ✅ 你该怎么做：
- 停工当天就收集原因证据：如果是政府文件，立刻复印；如果是老板口头说的，录音存证（开头说清：“现在是X年X月X日，我和张总通话，工程因XX原因停工”）。
- 别乱要违约金！先搞清：是对方没给钱？没提供材料？还是无故叫停？有证据再主张。
最后送你3句保命口诀：
- “合同复印留底，转账备注用途”——现金交钱？90%要不回！必须银行转账写清“保证金”。
- “停工超30天，书面催款不能停”——微信催3次，再寄快递，为起诉留铁证。
- “别怕打官司，鉴定是你的王牌”——法院支持鉴定费由对方出，你0成本维权！
记住：老板跑路、工程烂尾不可怕，可怕的是你默默认栽。像本案洛阳某工程队，老板缺席庭审（估计跑路了），但法院照样判退15万+10万！只要你证据扎实，法律就是你的讨薪枪。 下次再遇到“保证金不退”“工程款赖账”，先别慌，按这三步走——该赚的钱，一分都不能少！
温馨提示：本文仅针对类似劳务纠纷提供参考。每个案子细节不同，真遇纠纷建议带材料找当地律师面谈（别信“包赢”的江湖律师！）。法律不保护躺在权利上睡觉的人——该行动时，果断出手才是真聪明！