工程款结算确认后不能随意反悔-商城县律师建设工程施工合同纠纷案例解读

一、案例检索信息

案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2025)豫1524民初1858号
审理法院：河南省商城县人民法院

二、介绍案件事实并告知法院的判决结果

2021年8月9日，信阳某乙公司与四川某甲公司签订《消防施工合同》约定：某乙公司将商城县鑫和财富广场5号楼消防工程发包给某甲公司，包工包料施工验收；合同工期100天；合同价款1100万元，工程款70%现金支付，30%用商业门面抵付；分三次付款，验收合格后付至97%，留3%质保金。

合同签订后，某甲公司进场施工。施工过程中，某甲公司多次向某乙公司发送工程联系单，指出因设计变更、水电工程滞后等甲方原因影响施工。2022年4月30日，某甲公司向某乙公司出具承诺书，保证收到70万元后45天内完工，否则承担2万元/天违约金。同日，双方签订补充协议，约定某乙公司再支付130万元工程款。

2022年6月23日，因某乙公司欠债，商城县某丙公司通过法院拍卖购得鑫和财富广场5号楼（含消防工程）。2022年6月27日，某乙公司出具《5#消防工程抵房付款申请》，确认合同总价1100万元，已支付330万元现金和价值381.964万元的门面房，还欠付工程款355.036万元（不含质保金）。

2022年10月，某甲公司因强电未通和工抵房手续未完成停工。2023年2月13日，某乙公司起诉某甲公司要求解除合同并索赔违约金。2023年3月7日，双方达成和解协议：某乙公司撤销起诉，支付合同外增加的50万元工程款，双方就工期问题"再无纠纷"。随后，某丙公司代某乙公司向某甲公司转款50万元。

2023年5月10日，工程通过消防验收；5月11日，工程完成交接。某甲公司要求某乙公司支付欠付工程款355.036万元及利息，同时要求某丙公司承担连带责任。某乙公司则反诉要求某甲公司支付工期延误违约金410万元。

法院判决：一、信阳某乙公司于判决生效后30日内支付四川某甲公司工程款3550360元及利息（自2023年5月11日起按年利率3.65%计算）；二、驳回信阳某乙公司的反诉请求；三、驳回四川某甲公司要求商城县某丙公司承担连带责任的诉讼请求。

三、简单地论述案例的核心观点，以达到提示遇到类似纠纷的当事人该如何处理的效果

这个案子告诉我们：工程款一旦双方书面确认，发包方不能事后随便反悔！

很多包工头、施工队老板都吃过这个亏：活干完了，发包方却说"还没结算""价格不对"，故意拖着不给钱。本案中，某乙公司就是这么干的，他们说"工程没结算，不知道欠多少钱"。但法院看了他们自己写的《5#消防工程抵房付款申请》，上面白纸黑字写着"合同总价1100万元，已付多少，还欠355万"，还盖了公司公章。法院说：你自己写的确认单，凭什么不算数？工程总价就是1150万（含后来增加的50万），欠款355万必须给！

遇到类似情况，您要记住三点：

1. 所有付款、结算一定要留书面证据
   某甲公司能赢，关键就是那份《抵房付款申请》。施工中每笔钱、每次变更、每次延期原因，都要让对方签字确认。微信聊天记录也行，但必须保存完整不删减。就像本案中，某甲公司发的工程联系单，虽然只有自己盖章，但通过微信发给了对方，对方没反对，法院也认了。

2. 工期延误别背锅，是谁的责任要分清
   某乙公司想让某甲公司赔410万违约金，说工期拖了1年多。但法院发现：是某乙公司自己改图纸、水电没做好，导致施工没法进行。更关键的是，后来双方签的和解协议里白纸黑字写着"工期问题再无纠纷"。所以提醒您：如果工期延误不是您造成的，一定要及时发书面通知，写明"因甲方原因延误，责任不在我方"；和对方签任何协议时，务必检查是否包含"责任已结清"这类条款。

3. 别指望"接盘"公司替原老板还债
   某甲公司以为某丙公司买了楼盘，就得替某乙公司付工程款。但法院说：您和某丙公司没签合同，人家是花真金白银买的资产，不是"兼并"某乙公司。所以想让新业主付旧账？很难！除非能证明对方是恶意逃避债务。建议您：工程快完工时若听说开发商要卖项目，立即要求原开发商书面确认欠款，并让新买家签字同意承担这笔债务。

最后提醒：

• 拿到工程款确认文件后，别以为万事大吉。本案中某乙公司后来还反悔，但因为证据确凿，法院没支持他们。
• 如果对方拿"工程未结算"当借口，您就拿出所有付款凭证、进度确认单、验收文件，证明实际履行情况。
• 和解协议是把双刃剑：签了能快速拿钱，但可能放弃追责权利。本案中某甲公司用"工期再无纠纷"换来了50万工程款，其实很划算。

建设工程纠纷最怕证据不足。开工前签好合同，施工中留好记录，完工后及时确认，这才是拿回血汗钱的硬道理！