加工合同双方违约如何分担责任-延津加工合同纠纷案例解读
一、案例检索信息
案由：加工合同纠纷
案号：(2025)豫0726民初2068号
审理法院：河南省延津县人民法院
二、案件事实及判决结果
2024年11月3日，黑龙江某甲服装有限责任公司（以下简称某甲公司）与新乡市某乙制衣有限公司（以下简称某乙公司）签订《加工合同》，约定：某甲公司为某乙公司加工卫裤20000条，单价4.6元/条，总金额92000元，交货时间为2024年11月18日。合同约定某甲公司需支付10万元保证金，防止收到布料后自行处理；货物合格验收后，某乙公司次日退还保证金并支付加工费。
合同签订后，某甲公司分两次支付保证金10万元。在履行过程中，双方通过微信群"河南黑龙江工作协调群"沟通：
- 2024年11月6日，某乙公司发送面料清单，显示多类辅料短缺（如浅灰脚口螺纹欠175.8公斤等）
- 11月29日，某甲公司郑某称"辅料供应不上了"，某乙公司郑某某回复"欠的面料在补"
- 12月23日，某甲公司再次催要"黑色螺纹差1500米"和"XS商标一个没有"
- 2025年1月5日完成最后一次交货
实际交付情况：某甲公司共交付15159条裤子，但多数为半成品——有的没上腰，有的没裤脚，有的连裤脚都没缝。例如2025年1月5日交付的6600件中，5046条仅完成基础缝制，646条连裤脚都没上。某乙公司已付加工费3万元。
关于运费：某甲公司垫付6800元拉回剩余面料；某乙公司称垫付三次送货运费共13400元。
法院判决：
- 某乙公司返还保证金5万元（原10万元）
- 某乙公司支付加工费30636元（原合同价4.6元/条，按4元/条计算）
- 某乙公司支付拉回面料运费6800元
- 某甲公司支付送货运费13400元
- 某甲公司支付保全费200元
- 相互抵扣后，某乙公司实付某甲公司73836元
- 驳回双方其他诉讼请求（某乙公司主张的8万多元损失因证据不足未获支持）
三、核心提示：遇到类似加工纠纷怎么办？
关键教训：双方都有错时，法院会"掰开揉碎"算责任
这个案子最值得普通人注意的，是法院判决中反复出现的"双方都违反合同"这句话。现实中很多企业主以为：对方没做完活就是对方全责，自己没给够料就是自己全责。但法院看的是全过程——就像两个人合伙搬砖，甲没搬够数，乙没给够砖，最后砸了脚，得看谁的责任更大。
给你的3条救命锦囊
-
合同别写"大概齐"，要写"差1克怎么赔"
- 本案合同写"防止收到布料自行处理"，但没写具体什么情况扣多少保证金。结果法院只能"酌定"退5万。
- 正确做法：在合同里写明"若因甲方（委托方）延迟供料导致延误，每日扣减保证金X元"、"半成品按完成工序比例计价"等。就像菜市场买肉——得说清"肥瘦几比几""缺一两赔三两"。
-
聊天记录=黄金证据，手机要当保险箱
- 某乙公司主张8万多元损失，但法院说"没证据"。而某甲公司赢了部分诉求，靠的就是微信群里催要面料的记录。
- 正确做法：
✓ 任何变更（如面料短缺、交货延期）必须文字确认（微信/邮件）
✓ 发货前拍视频：展示"这是按合同要求做的"
✓ 收到问题材料当场录像，别像本案中XS商标丢了才找
-
半成品也有钱赚，但得会算账
- 合同约定4.6元/条，但法院只支持4元/条——因为半成品需要返工。
- 正确做法：
✓ 交货前发《工序完成确认单》让对方签字
✓ 若被迫交半成品，书面写明"因甲方供料不足，此批按70%单价结算"
✓ 保留返工成本票据（本案某乙公司因没票据，1万多元二次加工费没获支持）
特别提醒：
- 保证金不是"押金"！ 本案10万保证金，法院退5万，是因为合同没写清扣款条件。下次签合同时，一定要写"质量问题扣X%，延期交货扣Y%"。
- 运费是"隐形炸弹"：合同说"运到指定仓库"，但没写谁付拉料运费。结果法院按"谁受益谁承担"判某乙公司付6800元。记住：所有"顺便""应该"的费用，必须白纸黑字写进合同！
最后划重点：加工纠纷赢在过程，不在结果。 从第一块布进场开始，就用手机拍"料单+实物"，每次沟通留文字，交货前让对方签《验收备忘》。这些小事花5分钟，打官司时能省5万块——就像本案中，某甲公司因有微信催料记录，成功把"自己违约"变成了"双方违约"，保住了3万多加工费。
（注：为保护隐私，文中企业名称已按"某甲""某乙"替代，人物姓名已做匿名化处理）