超量施工未获变更签证难获工程款支持-淅川建设工程施工合同纠纷案例解读
一、案例检索信息
案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2025)豫1326民初1096号
审理法院：河南省淅川县人民法院
二、案件事实及判决结果
案件事实
2023年2月23日，淅川县某公司与河南某乙公司签订合同，将物流园C2区建设工程发包给河南某乙公司，工程量偏差在±15%以内时合同单价不调整。后河南某乙公司与河南某甲公司签订《桩基工程合同》，约定将桩基工程分包给河南某甲公司，单价480元/米，工程量按图纸设计工程量，结算方式为"根据实际完成工程量据实结算"。合同还约定河南某甲公司需复核设计图纸，对图纸提出改进意见需经河南某乙公司同意。
合同签订后，河南某甲公司进场施工。施工资料显示87根桩基长度在16.7米-22米，总长1711.6米，入岩深度均在3米以上。河南某甲公司提供了工程量确认单、旋挖桩施工记录（有建设单位人员衡某、监理人员赵某签字）、检测报告等证据。2023年10月25日，桩基经检测合格并验收。
另查明，开工前地质勘察报告显示：场地土层分布为杂填土约2.8米、耕土约0.4米、粉质黏土约3.48米、强风化片岩约2.28米。设计单位及另两家专业公司出具说明，案涉87根桩基正常长度应在1001.1米-1005.45米之间。河南某乙公司于2024年2月9日支付95万元（含C2标段20万元）。
判决结果
法院判决河南某乙公司支付河南某甲公司工程款282616元及利息（以482616元为基数，自2023年10月26日起计息至2024年2月9日；以282616元为基数，自2024年2月10日起计息至实际清偿日），驳回河南某甲公司其他诉讼请求。案件受理费和保全费由双方按比例分担。
三、核心观点与实操提示
核心观点：超量施工必须取得书面变更确认
本案的核心教训很明确：施工中发现实际工程量远超图纸设计时，必须立即取得发包方、总包方的书面变更确认，否则法院很难支持超量部分的工程款。法院明确指出："作为专业施工单位，发现现场实际施工量与图纸设计严重不符，应当及时反馈并获取书面变更指令"。原告河南某甲公司虽然提供了监理签字的施工记录，但因：
- 未按合同约定取得总包方河南某乙公司的变更同意
- 无法证明超量施工经过业主、监理、总包三方认可
- 施工材料用量与主张工程量明显矛盾（如钢筋用量仅3吨却声称施工1700余米）
最终法院仅按地质勘察报告和设计图纸认定的1005米计算工程款，而非原告主张的1711米。
遇到类似纠纷怎么办？三步救命指南
第一步：施工前务必吃透图纸和地勘报告
- 重点检查：图纸是否注明"桩长以进入持力层深度控制"（如本案GZH1要求"进入强风化片岩2.0米"），而非固定长度。本案原告就因忽略"持力层深度"的动态要求吃了大亏。
- 现场核对：进场前用简易工具（如洛阳铲）试挖3-5个点，确认土层分布是否与地勘报告一致。若差异大（如本案图纸预估5米桩，实际需20米），立即停工并书面通知总包方，要求出具变更单。
- 实操技巧：在施工日志首页手写"经现场试挖，X号点实际土层与地勘不符，已通知总包方"，让监理签字确认。这是未来维权的关键证据！
第二步：超量施工必须走"书面确认"流程
- 三不原则：不口头确认、不微信确认、不在非正式单据上确认。必须取得加盖公章的工程变更签证单。
- 正确操作：
- 发现需超量施工时，24小时内向总包方提交《工程量变更联系单》（注明原因、预估增量、依据）
- 要求总包方在48小时内签署意见，若逾期未回复，立即发《催告函》并保留邮寄凭证
- 变更获批前，只施工到图纸要求深度，超量部分暂停等待书面确认
- 血泪教训：本案原告在微信群发工程量确认单，法院明确说"微信群聊天不能成为确认工程量的依据"。记住：没有盖章的微信记录=废纸！
第三步：日常施工必须留痕，材料用量要闭环
- 每日必做三件事：
- 施工日志双人签字：不仅自己人签字，必须找监理同步签字（本案原告日志仅单方签字被认定无效）
- 材料用量四核对：商混车单→送货单→发票→施工日志记录量，确保数字能对应（本案钢筋3吨却称施工1700米，数据矛盾直接导致败诉）
- 关键节点全程录像：打桩深度测量时，开启手机录像并喊出"现在测量X号桩，监理XXX在场，深度XX米"，视频实时上传云盘
- 特别提醒：工程验收后，立即向总包方索要四方签字盖章的竣工图（含实际工程量），这是最有力的证据。本案虽有验收记录，但因无变更依据仍被法院打折认定。
最后提醒
建设工程领域有句老话："图纸是死的，现场是活的"，但法律只认"白纸黑字"。本案中，法院强调"承包人有责任审核设计图纸，发现问题应及时反馈"。这意味着：你发现图纸有问题却闷头施工，风险要自己承担！下次遇到地质突变、需超量施工时，记住：先停、再报、等签字，宁可耽误两天工期，别让百万工程款打水漂。工程干得再漂亮，没有合法手续也是白忙活！