工程款违约金过高法院会调整但实际支付的律师费能获支持 - 巢湖律师建设工程施工合同纠纷案例解读

一、案例检索信息

案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2025)皖0181民初9702号
审理法院：安徽省巢湖市人民法院

二、案件事实及判决结果

2024年11月29日，合肥某甲有限公司（乙方）与合肥某乙有限公司（甲方）签订《沥青砼工程施工合同》，甲方将巢湖市某2024年凤凰村基础设施配套提升工程的路面沥青砼工程分包给乙方施工。合同约定：4公分AC-13C普通沥青砼单价为38元/㎡；5公分AC-20C普通沥青砼单价为47.5元/㎡；5公分AC-13C普通沥青砼单价为47.5元/㎡。甲方派汤某，乙方派刘某为项目负责人。担保人秦某对甲方应支付的款项承担连带担保责任，担保期限为主债务履行期限届满之日起三年。沥青砼施工结束一周内甲方支付10万元工程款给乙方，余下工程款于2025年1月20日之前一次性全额付清。甲方逾期付款的，每逾期一日，应以逾期应付款为基数按日万分之五的标准支付违约金。因甲方逾期付款等违约行为造成乙方损失的，甲方应赔偿乙方因此而受到的损失（包括诉讼费、律师费等相关费用）。

合同签订后，合肥某甲有限公司依约进行施工，案涉沥青砼工程于2024年11月30日施工完毕。双方结算签订《工程决算书》，确认工程价款为325934.27元。合肥某甲有限公司与安徽卓泰律师事务所签订《委托代理合同》，约定律师代理费8150元，已实际支付4075元。为申请财产保全，合肥某甲有限公司向某有限公司购买诉讼财产保全责任保险，支付保险服务费400元，并交纳保全费2360元。

法院判决：合肥某乙有限公司需在10日内支付工程款325934.27元及利息（以10万元为基数，自2024年12月8日起按同期贷款市场报价利率LPR的二倍计算；以225934.27元为基数，自2025年1月20日起按LPR的二倍计算）；支付律师费4075元和保全担保费400元；秦某对上述债务承担连带清偿责任；驳回原告其他诉讼请求。

三、核心观点及处理建议

这个案子说白了就是"干活的没拿到钱，打官司要回来但没全要到"的故事。作为经常处理工程款纠纷的律师，我来给大家划重点：

1. 违约金不是越高越好，法院可能给你"打折"
合同里约定"逾期一天罚万分之五"（相当于年化18.25%），看起来很厉害，但法院认为太高了。为什么？因为现在国家规定LPR（贷款市场报价利率）才3.45%左右，二倍也就6.9%。法院觉得18%的违约金比银行贷款利息高太多，对欠钱方不公平，所以直接按LPR二倍（约6.9%）判了。
给你的建议：签合同时别乱写"日息万分之五"这种吓人的数字，最好直接写"按LPR的X倍计算"。现在LPR二倍是法院普遍接受的合理范围，既能让对方知道违约成本，又不会被法院砍掉。

2. 律师费不是说多少就要多少，得"真金白银"花出去
原告要了8150元律师费，但法院只支持了4075元，因为合同签了8150元，实际只付了4075元。法院很实在：没花出去的钱，不能让对方赔。
给你的建议：打官司前一定要付部分律师费并保留付款凭证！哪怕只付30%，也要拿到收据。很多老板以为签了合同就行，结果像本案原告一样，另一半没付的钱法院就不认。记住：法院只认"已经花掉的钱"。

3. 个人担保不是开玩笑，签字就要"兜底"
秦某在合同上签了"担保人"，法院就判她要和公司一起还钱。她辩解说"不认可付利息和律师费"，但法院说：担保合同写得明明白白，连本带息都要担！
给你的建议：

• 如果你是公司老板，让朋友担保要提前说清风险，最好签单独的担保协议；
• 如果你是担保人，千万别轻易签字！本案中秦某是公司法定代表人，可能以为"自己公司的事"，结果要自己掏腰包。签字前务必问律师：我最多要赔多少？

4. 工程款纠纷"证据链"比吵架更重要
原告能赢，关键是有完整的"证据链"：合同→施工记录→双方签字的结算单→付款凭证。特别是那个《工程决算书》，有对方项目负责人汤某签字，法院直接认账。
给你的建议：

• 工程结束必须做书面结算，让对方负责人签字（别只微信确认）；
• 每笔付款留银行记录，现金支付必须打收条；
• 项目负责人变更要及时书面通知对方，避免"他签字不算数"的扯皮。

最后说句大实话：很多包工头觉得"有合同就能赢"，其实关键在细节。本案违约金被砍、律师费少要一半，都是细节没做好。遇到欠工程款：
① 先发书面催款函（保留邮寄记录）；
② 别超过3年诉讼时效（完工后3年内必须起诉）；
③ 找律师时明确问"哪些费用能要回来"，别光听报价高低。
工程款纠纷就像修路——基础打牢了，才能顺利走到终点。