施工合同未结算致双方均败诉难追责-济源律师建设工程施工合同纠纷案例解读
一、案例检索信息
案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2025)豫9001民初1223号
审理法院：河南省济源市人民法院
二、案件事实
2024年8月28日，济源某公司与某建公司签订一份《建筑工程施工合同》，约定济源某公司将济源某加工产业园D区A1研发楼安装与装修工程发包给某建公司。后某建公司将该工程转包给刘某。2024年10月3日，刘某（甲方）与陈某（乙方）签订一份《工程合作协议》，该协议载明：甲方同意将济源某加工产业园D区A1研发楼安装与装修工程分包给乙方施工，具体工程量按现场实际以最终结算数量为准；结算方式为固定单价，清单价均为含税价，施工方需提供40%的材料费和60%的劳务票税点；支付方式为当月结算、次月付进度款70%，完工后付至80%，竣工后付至97%，余3%作质保金；若甲方未按期付款，乙方有权停工并索赔损失；乙方不得转包工程，否则甲方有权解除合同。2024年10月14日，刘某向陈某转账50000元，附言“劳务进场费”，次日又转账3万元。2024年10月15日，陈某的工作人员阚某与王某签订合同，由王某负责工程墙体拆除。后因工程款纠纷，王某起诉陈某等，法院判决陈某需支付王某21380元（此前陈某已付11900元，刘某代付5000元）。2024年10月23日，陈某微信通知刘某：“工程款抓紧付款，否则不承担工期延误责任”。次日，陈某在微信群通知：“因对接问题暂停施工，待甲方对接完成再开工”。2024年11月6日，刘某另找他人进场施工。双方至今未结算工程量，且因刘某更换施工队，工程量已无法鉴定。
法院判决结果：
- 确认刘某与陈某的合同于2024年11月6日解除；
- 陈某需向刘某开具33280元劳务费发票；
- 驳回刘某要求退款、承担代理费等其他请求；
- 驳回陈某要求支付工程款及误工损失的反诉请求。
三、核心观点与处理建议：未结算=证据不足，双方都吃亏
这个案子说白了就一句话：工程干完了不及时算账，打官司时谁也说不清，结果钱要不回、款退不了，白白浪费时间和律师费。刘某付了8万块，觉得陈某没干完活要退钱；陈某觉得刘某没给够钱要补工程款。但两人从没坐下来核对过“到底干了多少活”，连最基础的工程量清单都没签字确认。更麻烦的是，刘某中途直接换人施工，把现场改得乱七八糟，法院想鉴定都无从下手。最后，除了发票问题因合同写得清楚被支持外，其他诉求全被驳回——刘某的4万多元退款泡汤，陈某的9万多元工程款也落空，双方还倒贴了诉讼费。
遇到类似纠纷，普通人该怎么做？记住这4条保命建议：
-
活干一点，账算一点：
别等工程全完再算总账！每完成一个阶段（比如拆完墙、装完门窗），立刻和对方签《工程量确认单》，写清干了多少活、多少钱，双方签字+拍照。就像去饭店吃饭要小票一样，没单子法院根本不认。本案中如果刘某和陈某10月24日停工时就核对墙体拆除量，后面就不会扯皮。 -
留痕！留痕！留痕！：
所有沟通必须用文字留证据：微信发停工通知、邮件要工程款、转账备注用途（如“材料费”）。口头说“明天开工”等于放空炮，法院只看白纸黑字。本案陈某的微信记录救了他一命——证明停工是因刘某没付款，但可惜没工程量证据，最终仍败诉。 -
转包=埋雷，千万别碰：
合同白纸黑字写着“不得转包”，陈某却偷偷让王某干活，结果王某反过来告他欠钱。普通人接工程时，要么自己干，要么让上家直接和分包方签合同。转包就像借伞给邻居，最后伞丢了还得你赔。 -
发票问题早约定：
本案唯一胜诉点是发票——因合同明确写了“施工方提供60%劳务票”，法院才支持开票。签合同时务必写清：谁开发票？税率多少？开什么类型？（比如“劳务费”还是“材料费”）。别嫌麻烦，这能避免后期扯皮。
最后提醒：建设工程纠纷最怕“糊涂账”。开工前花10分钟签好结算条款，比打完官司花10万块还管用。如果对方拖着不确认工程量，立刻发书面函件催告（模板网上能搜到），并录音录像保全现场。记住：法院不帮马大哈，只帮有准备的人！下次遇到类似问题，先翻翻自己有没有签字的工程量单——没有？赶紧补！有？好好收着！这才是打赢官司的真正“法宝”。