工程结算确认后发包方不得以施工问题为由拒付工程款-黄冈律师建设工程施工合同纠纷案例解读

一、案例检索信息
案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2025)鄂11民终2934号
审理法院：湖北省黄冈市中级人民法院

二、案件事实及判决结果
2021年9月20日，黄冈某公司（原名黄冈某甲公司）与武汉某星公司签订《非开挖管道工程施工合同》，约定由武汉某星公司承接黄冈市翠堤路泵站出水管道改线工程，施工内容为PE1000管约400米，每米1000元，总价约40万元，按实际长度结算。黄冈某公司指定孙某为工程代表，武汉某星公司指定郭某为工地代表。施工过程中，孙某通过微信向郭某发送修改后的合同，将单价调整为每米1600元、总价约70万元，但郭某对修改内容提出疑问后，孙某未明确回应，双方未正式签订修改版合同。
黄冈某公司分三次支付工程款：2021年10月14日、10月29日各付10万元，2022年1月30日由孙某个人账户支付5万元。2023年12月29日，孙某以"甲方"名义向郭某出具《欠条》，确认工程总价款45万元，已支付25万元，剩余20万元分期支付（2024年2月1日付8万元，4月15日付清余款）。欠条出具后，孙某于2024年2月9日支付4万元，剩余16万元未付。武汉某星公司起诉要求支付16万元工程款及利息。
一审法院认定：施工合同因武汉某星公司缺乏市政工程资质而无效，但工程已验收合格，可参照合同约定支付工程款；孙某作为黄冈某公司工程代表，出具欠条是职务行为，欠条确认的45万元总价款有效。判决黄冈某公司支付16万元工程款，并分段计算逾期利息（4万元自2024年2月2日起、12万元自2024年4月16日起，按年利率3.45%计息）。
黄冈某公司上诉称武汉某星公司未完成施工导致损失10万元，要求扣除工程款。二审法院认为：欠条是双方自愿达成的独立结算协议，已对工程款整体确认；黄冈某公司提交的监理报告、收条等证据未经对方认可，不足以推翻欠条效力。最终判决：驳回上诉，维持原判。

三、核心观点与纠纷处理建议
核心观点： 工程完工后双方签署的结算文件（如欠条）具有独立法律效力，发包方事后以施工问题为由拒付已确认的工程款，法院一般不予支持。

给普通人的实操建议：

1. 签合同时先查资质，避免"白干一场"
   施工企业务必确认自己持有市政工程等对应资质（如"市政公用工程施工总承包资质"）。本案中武汉某星公司仅凭营业执照上"建设工程施工"的笼统描述施工，导致合同无效。虽然工程验收后仍能拿回钱，但若工程不合格可能血本无归。小贴士： 签合同前登录"全国建筑市场监管公共服务平台"查对方资质，别轻信口头承诺。

2. 施工中问题当场解决，别攒到结算时
   本案黄冈某公司主张施工方未完工导致损失10万元，但因未在施工中书面确认问题（如监理签字记录、停工通知），仅凭事后单方提交的收条，法院不予采信。正确做法： 发现施工问题立即发书面函件（微信、邮件留存记录），要求对方签字确认，否则损失难以追偿。

3. 欠条不是"随便写"，签字即代表公司责任
   孙某作为工程代表出具欠条，虽以个人名义签字，但内容明确指向公司工程，法院认定是职务行为，公司必须买单。重要提醒：

   • 发包方人员：别轻易以个人名义签结算文件！若需确认欠款，务必注明"代表XX公司"并加盖公章。
   • 施工方人员：收到欠条后立即核对金额、付款时间，要求对方加盖公司公章，避免个人签字扯皮。

4. 结算后反悔？90%败诉！
   本案最大教训：双方已在欠条中确认"工程当年完工、总价45万元"，黄冈某公司却在欠款未付清后突然主张施工问题。法院明确指出——结算协议是对前期所有争议的整体了结，事后翻旧账不被支持。 无论施工中是否有纠纷，一旦签署结算文件，再想扣钱几乎不可能。

总结： 工程干完别急着撤场！务必做好三件事：①让发包方书面确认验收合格；②签署带公章的结算单（明确总金额、付款时间）；③保留施工全程沟通记录。若对方拖延结算，立即发《催款函》并邮寄留存凭证。记住：法律只保护"有证据的人"，口头承诺在法庭上一文不值。遇到纠纷时，重点不是争"谁对谁错"，而是看"谁能拿出白纸黑字的证据"。

（注：文中"黄冈某公司""武汉某星公司""孙某""郭某"等均为化名，隐去真实信息以保护隐私）