装修款转给 表弟 后装修烂尾，法院认定代收人不担责-丰城律师装饰装修合同纠纷案例解读
一、案例检索信息
案由：装饰装修合同纠纷
案号：(2025)赣0981民初5591号
审理法院：江西省丰城市人民法院
二、介绍案件事实并告知法院的判决结果
江某甲、熊某夫妻为其名下房屋装修，找到原学生李某负责装修。2023年8月19日，李某发送两份预算单给江某甲，总价约25万元，最终确定装修总价为24万元，分三期支付。李某将夏某的银行账户发给江某甲，说"这是我表弟的，现场他全权负责，我亲自监督。"江某甲、熊某先后向夏某账户转账19.5万元，向李某微信转账3万元，共计22.5万元。
夏某收到款项后，大部分都立即转给了李某或李某指定的人。2024年9月29日，江某甲与李某通过微信确认2024年11月15日完工，如超期则逾期一天赔偿5000元。但李某逾期仍未完成装修，且因涉嫌刑事犯罪被羁押在丰城市看守所，导致装修彻底无法完成。
双方对未完工金额有争议：江某甲、熊某认为未完工金额为10.5万元；夏某认为未完工金额为10万元。法院最终酌定未完工金额为10.25万元。
法院判决结果：确认江某甲、熊某与李某之间的装修合同于2025年10月31日解除；李某需向江某甲、熊某返还装修款8.75万元，并支付违约金2.8万元；驳回江某甲、熊某对夏某的全部诉讼请求，认定夏某仅为代收款项，不承担任何责任。
三、简单地论述案例的核心观点
这个案子说白了就是：业主把装修款转给了包工头的"表弟"，结果装修拖了两年还没完工，包工头还被抓进去了，业主想让"表弟"一起赔钱，但法院说"表弟"不用赔。为什么呢？
核心原因很简单：谁签合同找谁负责，"表弟"只是个"二传手"
法院查清楚了三件事：
- 真正签合同的是李某，不是夏某：江某甲夫妻是跟李某谈价格、谈工期的，李某才是真正的装修负责人。虽然李某说"我表弟现场全权负责"，但这只是安排干活的人，不是说夏某也要对整个装修负责。
- 夏某只是个"钱串子"：业主转给夏某的19.5万元，夏某基本都转给了李某或李某指定的人，有微信、银行转账记录为证。夏某自己没拿钱，也没权力决定怎么花。
- 夏某没参与关键约定：装修总价、完工日期、违约赔偿这些重要条款，都是江某甲和李某在微信里谈的，夏某根本没参与，也没答应过要赔钱。
给大家的实用建议：装修别踩这些坑
-
认准"签字人"，别被"现场负责人"忽悠
本案中业主因为李某是自己学生就轻信了，没核实李某资质。记住：谁在合同上签字，谁就是责任人。即使对方说"我表弟在现场负责"，也要让真正签合同的人收钱、担责。如果对方让钱转给第三方，必须要有书面授权，写明"XX代收，责任仍由XXX承担"。 -
装修款别乱转，最好直接付给合同方
业主犯的最大错误就是把19万多转给"表弟"夏某。正规做法应该是：合同上写清楚收款账户（必须是公司账户或签合同人的个人账户），钱直接打到这个账户。如果必须转给其他人，每次转账前要让李某写个便条："请将XX元转至夏某账户，此款视为支付给我本人"。 -
违约条款要合理，别签"天价赔偿"
本案中约定"超期一天赔5000元"，法院认为太高了，只支持了2.8万元违约金（合同总价24万的11.7%）。建议违约金约定在合同总价10%-20%比较合理，太高了法院也不会全额支持。签合同前可以问："如果我超期一个月，最多赔多少？" -
进度款要"验收后付"，别当"提款机"
业主一次性付了22.5万（占总价93.75%），结果只完成了57%的工程。正确做法：按工程进度分期付款，比如水电完工付30%，泥木完工付30%，油漆完工付30%，验收后付10%。每付一笔前，务必拍照确认上一阶段已完成且质量合格。 -
发现拖延要"早止损"，别等两年后再行动
业主从2024年2月就开始催复工，拖到2025年8月才起诉，白白多等了一年多。正确做法：合同里写清楚"停工超过15天可解除合同"，一发现拖延就发书面通知，要求限期复工，否则立即解除合同并追款。 -
微信聊天也是证据，关键内容要留痕
本案中微信记录成了重要证据。建议：谈价格、改方案、确认工期时，一定要在微信里文字确认，别只打电话。比如问："按刚才说的，11月15日完工，超期一天赔5000，对吧？"等对方回复"对"再继续。
特别提醒：学生/熟人装修更要签合同
本案中业主因为李某是自己学生就放松警惕，结果吃了大亏。熟人之间更要白纸黑字写清楚，这不是不信任，而是保护双方。可以简单写个《装修协议》，包含：双方名字、房屋地址、总价、付款方式、工期、保修期、违约责任，双方签字按手印，比口头约定强百倍。
装修是大事，千万别图省事。花几百元请律师审个合同，比事后打官司省心省力得多。记住：钱转出去容易，要回来难！