工程转包合同无效，证据不足难获全额赔偿-镇平律师建设工程施工合同纠纷案例解读
一、案例检索信息
案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2025)豫1324民初3567号
审理法院：河南省镇平县人民法院
二、案件事实及判决结果
案件事实：
某甲公司与某乙公司于2025年2月11日签订新能源微风发电协议，约定某甲公司将风电项目的基础工程、避雷工程、设备杆安装工程承包给某乙公司施工。
河南某有限公司与某乙公司于2025年3月5日签订合伙承包工程协议，约定合作项目为河南省平顶山城乡一体化示范区微风发电基础2500个，由河南某有限公司负责施工，包括所有材料和人工，某乙公司按8500元/个支付工程款。
后双方协商，河南某有限公司转至镇平县工地施工，按原合同履行。河南某有限公司于2025年3月18日带领施工队到达镇平县，某甲公司于2025年3月27日给某乙公司开具施工进场通知书，项目开工日期为3月28日。某甲公司于2025年4月18日给某乙公司开具退场通知书，写明某乙公司施工人员围堵现场管理人员，责令退场。某甲公司于2025年5月8日给某乙公司开具罚款单，罚款100000元。
河南某有限公司法定代表人于2025年3月20日给邝某转账85000元，附言注明"退还"。
审理中，河南某有限公司与某乙公司确认购买的钢筋、法兰盘等材料已制作成45套成品（45个钢筋笼+45个法兰盘），价值57000元，某乙公司表示愿意接受该45套成品。
判决结果：
- 河南某有限公司需将45套钢筋笼、法兰盘成品交付给某乙公司，某乙公司收到后支付57000元；
- 某乙公司赔偿河南某有限公司损失5000元；
- 驳回河南某有限公司其他诉讼请求（原主张损失238824.61元）。
案件受理费4882.37元，由河南某有限公司负担3082.37元，某乙公司负担1800元。
三、核心观点与实用建议
关键教训：签"合伙"合同搞工程，证据不足要吃大亏！
这个案子表面是"合伙"，实际是"转包"，结果合同被判无效，原告索赔23万多元，法院只支持了6.2万元。为什么？两个致命问题：
1. "合伙协议"实为违法转包，合同直接无效
- 某乙公司把整个风电工程"转包"给河南某有限公司，还签成"合伙协议"。
- 但法院一眼看穿：协议里只说某乙公司"协调关系"，工程全由河南某有限公司垫钱干，按数量拿钱，根本不是真合伙（真合伙要共担盈亏）。
- 法律红线：承包方不能把整个工程转包给他人（《民法典》第791条），否则合同无效！
- 你的教训：
✅ 签合同时擦亮眼：如果对方只收钱不出力，让你全权负责施工和垫资，这就是"转包"不是"合伙"！
✅ 查清资质再接活：像河南某有限公司只是劳务公司，没有风电工程资质，却接了整个基础工程，属于"明知违法还硬干"，自己也要担责。
2. 损失索赔靠证据，光说不练一场空
- 河南某有限公司主张23万多元损失，包括工资8万多元、伙食费2万多元、房租3万多元等，但法院只认了6.2万元，为啥？
- 证据造假：说在平顶山租了房，却提供3月19日（刚到镇平）的租房收据；
- 逻辑矛盾：3月20日就给工人"赔偿损失"，可工程3月28日才开工；
- 单方证据无效：工资表自己手写，法院不认；
- 无关费用：招待费、工人父亲医药费等，不算直接损失。
- 法院只认两种损失：
① 实打实的材料费：45套钢筋笼+法兰盘价值57000元（双方确认）；
② 合理交通费：酌情补5000元（因原告证据太差，只象征性支持）。 - 你的救命锦囊：
✅ 留证据像留命：- 每笔支出必须有正规发票（不要手写收据！）；
- 工资要银行转账+工人签字确认（不要单方工资表）；
- 沟通全程录音/录像（退场通知、停工原因等）。
✅ 损失发生快止损： - 工程停了就立刻退场、处理材料（如转卖钢筋），别等1个多月放任损失扩大；
- 公证要趁早：材料存放在哪、数量多少，第一时间做公证（别像本案跑去错误地点公证）。
✅ 别碰"转包陷阱"： - 如果对方说"咱们合伙"，但让你全垫资、全施工，立刻提高警惕；
- 要求查看对方与业主的原始合同，确认是否允许分包。
最后提醒：
工程干一半停工别硬扛！先做三件事：
1️⃣ 立即发书面函件给对方，说明停工原因并保留送达证据；
2️⃣ 清点现场材料、设备，全程录像+第三方见证；
3️⃣ 找专业工程律师审核合同，别被"合伙""合作"字眼忽悠。
记住：法律只保护有证据的人，不是有道理的人！